СУД ОТКАЗАЛ МИНИСТЕРСТВУ ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСКЕ К «Т-ТРАНС»
Министерство транспорта Ростовской области проиграло судебный иск к подрядчику ООО «Т-Транс» о взыскании 168,1 млн рублей пени за нарушение сроков строительства «Западной хорды». Информация об этом сдержится в судебных документах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.
Как следует из судебных материалов, конфликт возник вокруг контракта на 1,25 млрд рублей, заключенного в октябре 2022 года. Подрядчик должен был построить участок автодороги от трассы Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная — Западное шоссе).
Минтранс требовал взыскать пеню за нарушение промежуточных сроков, однако подрядчик выдвинул контраргументы. В «Т-Транс» заявили, что стороны изначально не согласовали ни количество этапов, ни их состав, хотя пункт 1.2 контракта действительно предусматривал этапность работ.
Суд тщательно изучил договор, дополнительные соглашения и график выполнения работ. В решении указано: «Анализ документов показывает, что этапы с описанием каждого из них, после выполнения которых риск гибели результатов переходит заказчику, сторонами не согласованы».
Особенно показательным стал вывод суда: «График выполнения работ фактически представляет собой график освоения денежных средств, а не поэтапного выполнения работ. Отдельные виды работ не имеют самостоятельной ценности и не могут использоваться по отдельности».
В результате суд отказал в удовлетворении иска, отметив отсутствие оснований для взыскания государственной пошлины. Минтранс пытался обжаловать решение первой инстанции, но Пятнадцатый апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. Поэтому ведомство решило подать кассацию и добиться взыскания пенни с подрядчика. Заседание в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа назначено на 5 августа.